基本信息

中标信息

*以上摘要信息由加固产业互联网（jiagu.com）智能提取，仅供参考。如有误差，请联系客服进行处理。

安福县人民法院工业园区法庭办公楼改造
项目合同
发包人（全称）： 安福县人民法院
承包人（全称）： 江西省易通建设工程有限公司
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及 有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就安 福县人民法院工业园区法庭办公楼改造项目总承包及有关事项协商 一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程政府采购编号：赣鑫磊政采字<2023>28 号第二次 2. 工程名称： 安福县人民法院工业园区法庭办公楼改造项目 3. 工程地点： 安福县工业园区
4.工程内容及规模：大楼外立面粉刷及其他零星等工程。（具体 详见工程计量清单）
二、合同工期
开工日期： 2023 年 12 月 6 日，竣工日期： 2023 年 12 月 31 日，工期总日历天数： 26 天。
三、质量标准
工程质量标准：工程质量符合《市政基础设施工程施工质量验 收统一标准》、《市政工程施工质量验收规范》标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1
签约合同价为：
签约合同价为：人民币（大写）叁拾陆万叁仟柒佰伍拾元整（¥ 3 63750.00 元 ）最终结算金额以审计结果为准。 合同价格形式：固定单价合同形式。
3.市场价格波动引起的调整：
主要材料价格涨跌幅度在要约价主材评审参考价格的±5％以内 不予调整，材料价格涨跌幅度超过此范围的，其增加或减少±5％以 外的剩余部分据实调整，调整的价格应由甲、乙、监理三方共同根据 实际使用该种材料同时期的信息价签字确认，并作为工程结算材料调 差的依据。
五、工程验收及付款方式、质量保证金
合同签订后，乙方进场施工，甲方按工程形象进度付款，工程竣 工验收合格后，支付至合同总价款的 80%给乙方，竣工决算审计后，甲方按最终决算工程总款支付至 95%给乙方，留 5%的总工程款作为工 程保证金，待工程结束一年后无质量问题一星期内一次性付清（人为 损坏及建筑漏水导致的装修工程损坏乙方不负任何责任）。
六、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设 资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人须自行完成本施工任务，严禁承包人将本项目再次进行 分包或转包，私自分包或转包造成的法律后果由承包人自行承担。
3.因承包人原因而延误工期逾期完工，每延期一天承包人向发包 人赔付违约金 200 元。
4.如承包人违约给发包人造成经济损失，由承包人负责经济赔 偿，且发包人有权单方终止本合同。
2
5.发包人不按合同约定支付工程款、不履行合同义务或不按合同 约定履行义务的其他情况导致施工无法进行，应赔偿违约给承包人造 成的经济损失，顺延延误的工期。
6. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期 内承担相应的工程维修责任。
7. 承包人在项目实施服务过程中发生的重大人员、产品质量事 故或因承包人管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故，均由承包 人负责，发包人不承担任何法律及经济责任.
七、订立时间
本合同于 2023 年 12 月 6 日订立。
八、本合同未尽事宜，按本项目竞争性磋商文件所确定的内容执行，还有未尽事宜，双方协商解决，不能协商向有管辖权的人民法院提起 诉讼。
九、本合同一式 四份，均具有同等法律效力，发包人执 两 份，承 包人执 两 份。
发包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字） （签字）
3
4

详情请访问原网页！